户外高炮广告牌施工合同

甲方：____________________ (以下简称甲方)

乙方：____________________ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称：户外高炮安装

　　2、工程地点：

　　二、工程内容：

　　1、依据甲乙双方确认的_____________施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍_____漆(_____色)，工程做法及选材标准要求合格。委托加工数量为《_T_》型广告高炮__1__座。

　　2、乙方负责高炮广告牌基础、面板、马道、钢结构配件加工及钢结构配件运输及安装。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图。 (含钢结构及基础施工图)。

　　三、承包安装方式和造价：

《_T_》型广告塔_1_座，承包安装价格暂定为41000.00元(大写：肆万壹仟元整)。

本项目由甲方以包工包料方式承包给乙方加工广告高炮钢结构安装及基础施工.。

　　四、工程价款支付、结算方式：

付款方式：合同签订后甲方预先支付给乙方5000元, (大写:伍仟元整);地基施工前及高炮广告牌油漆亮化后再支付乙方20000元，(大写:贰万元整);高炮广告牌全部安装到位且验收合格后支付15000元(大写:壹万伍仟元整);其余款项于质保一年后支付。

五、工程期限为15天，其中地基及加工配件12天，运输1天,安装2天。

　　六、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_____元计，工期相应顺延。

　　2、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

　　3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天_____元。

　　5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

　　6、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为

　　KN/m2(抗风设计值为_____级)。广告牌质保期为_____年，保修期为_____年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方全部负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的X%赔偿甲方损失。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方

　　司法部门追究其法律责任。

　　4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。

　　5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为_____) ;如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

　　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

　　7、在保修期内，乙方首年对广告牌维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

　　8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

　　七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

　　附则：

　　(一)合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。

(三)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

　　甲方代表人签字：             乙方代表人签字：

　　(盖章)                        (盖章)

　　年 月 日                     年 月 日

高炮施工合同