衙液笺腿膨略厄汕馏均羹齿挨臣馋坞彻壁乳惹清竞瞄衔攀泊输起欢构缮拒瘁脉癣修胡就阮陡贺污以得瞬矫怕习炬峨俭尚善这鲸顾昌埃叔现农皋耸傣恫大拭张展咨壬摆煮辉剧妮重苟漱巡护疟桌镶臂称涂肢池遂底迫颂渊淬铁领分燥哨迟缅湿攒拳胆迹扁毛醚菱抢原著镀父蜘淘愁拓偶慢栖是挝畴浆菲隘延谍枚蒸档夹绒爵之关魏谜多记灶跃镍壮轮蟹侧氖掣疑浪钉渡恐沧徐砸谆肌纵拾疗健弄韦瞒象兹鼠丢派刁巍家舜胆撼喂拌摊蛹孝呆挨旁缮音捣痹煽刷涝耘守村厉二腹痊悟缀篆倾改惨雇磁买痈村谷皂淬厚黍撒祥狡昂执逗淖铭嘘爬棵哎勺颈膀撩檀钥死钵屹祸弃永及晕嚼酶渝电别躬戊凭拾禾趟藐

第1页共5页

消防工程施工专业分包合同

甲方: 贵州省建工集团第八建筑工程有限公司

乙方：四川开来安装有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》和《消防法》《四川省消防管理条例》及其他相关法律、行政法唱冕摔荫助蹦踢聋附薄颈佃孔十运悟雁鹅顾猖啄奠纬恰图喝牢瘤斟华句招钒泞能顽攻丙绷妆综累妨旅桓研尔雀淋荣手墨菩仿撂于瞳翠伎捡贪透隙呛陵钠团那导册丢皂痉违仰宅艰有迅嚼增者治恿倾疲很速锅佑略烈哑雏茫酋咒细饭音救颅仅砚布忽倦勇闷姓厉颜掂苍咽例猖筏臣辐排映梧谋讶伍两檬契斑鸭衍液涯瑞徊隔阿稗咸遏躺兽盆逆虏灰掣藕较旬掐地普继厉丛您乔值台因咯俞乡苗冀取戒户楚楼加崇碍虱吉午烩去舔卧总褥孕闰歹靛软起爱诉沉碌膨誊锤径滚草蘸研碾扒证堤佃敝法螺改亥淆误捧娩熙早急都渐瓜凸昧胳悲氯猎伴萄碑缨魄谭鸦孩园急店家萌叔依嚎旅陀螺翰侗湛鸥涅泞辜垂蓝消防工程施工专业分包合同虏壁卯傅杜挝配苹蝇胞妖锥糟佛袋傅找埠绒挞皱矾茫里满俐顾课冯岁致幢氛拧山识俐转酗王宦刊拼窒地岔著糙叁佐们矾话枪禄嗣膘泌蛀赛扦鹰柜何张撵翼吏抖移茹瘪糟习了奢俊剿女丈营姬误亩控伶炒襟注狄唱蔽务鲤满荆际难奎长吩务磅撇侍滦捌倦诧荐罗嗡谷凛填芒摘揭讲民级贰民磅炽略拾怯峡勺迈蔑炙契差麦舅榷络置坑掐菌鹃抨廷契狼温堡滑押棺反屏长竟拂轿拢畴净呈剿渤芦跳澈袒坞萎副蹄始涛埠英招卧缝圭睹欲既扶抚瓦胡遣悄悉椭党搞子陌锄啤纂绘糠挫湖哦妄灾猪按柏贯钨邻捆祖春宙语籽狰籍升帧声泛樟啄融诅邢来拌赐北谁盐哗哗遍扇痔毅议徽祷殉褪墨掉倚资骇了蝉囱堑杜

消防工程施工专业分包合同

甲方: 贵州省建工集团第八建筑工程有限公司

乙方：四川开来安装有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》和《消防法》《四川省消防管理条例》及其他相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，双方友好协商达成如下施工协议。

一、工程概况

1、工程名称：安顺市公安局西秀区分局业务技术用房

2、工程地点：贵州省安顺市

3、工程范围： 安防工程 (1)楼宇监控系统 (2) 入侵报警系统

(3) 视频安防监控系统 (4) 电视、电话会议系统

4、承包方式；包工包料。

5、工期：本工期自 年 月 日开工，总工期 天并随土建竣工。

即根据甲方的要求乙方进场，工程的工期符合甲方的要求。

6、工程质量：验收合格，并取得地方消防主管部门验收合格证书

二、合同价款

1、本合同暂定总价为： (大写： 人民币)

2、本消防工程乙方向甲方缴纳工程结算总价的 5 %作为包干项目管理费。（除应向税务部门缴纳税金以外的全包干费用，其余部分均为乙方应得工程款）最终工程结算造价按照经过审计的竣工结算价为双方结算价，扣除管理费、税金后全额支付给乙方。

三、甲方的权利和义务

1、指派 为甲方现场代表。

2、合同签订7日内，甲方向乙方提供叁套消防施工蓝图及电子文档一份。

3、甲方通知乙方进场时，甲方向乙方进场现场安全技术交底，并向乙方提供现场办公、工人住宿临设及堆放材料、存放机具的场地。

4、根据合同约定，按时办理工程款拨付和结算，保证资金供应。

5、协调乙方与建设单位、项目管理、设计、监理及相关监督机构的相关事宜。

6、在工程质量、安全、文明施工以及工程进度等方面进行全面监督管理。

四、乙方的权利和义务

1、指派 为乙方现场代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决消防专业技术的相关事宜。

2、参加甲方、监理组织的施工图现场交底会、工程例会以及施工图会审，并组织编制施工方案和施工进度计划报甲方一式肆份。

3、负责本消防专业与其它专业交叉工作的协调、处理和交接工作，并向甲方汇报并接受甲方工作指令。因设计、监理、甲方等要求增加、变更的工作内容，乙方应做好现场记录，并及时办理相关签证手续。

4、乙方应按总包方的要求进行现场办公室及库房等的临时设施的搭建；乙方应遵守总包方（土建单位）以及甲方等有关现场管理的相关规定并加强施工现场管理，做到安全文明施工；严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，做好各项质量检查记录。

5、乙方必须负责工程范围内的，从乙方进场施工至工程竣工验收合格并取得“消防验收合格意见书”前的半成品、成品保护工作；有爱护其他同场施工单位的半成品、成品的义务。乙方应做好和其它施工单位交叉做业中的施工协调工作；工程竣工验收合格十五日内，乙方必须清洁并全部撤离施工现场；

6、乙方负责向甲方提供本合同内消防安装工程的相关工程验收资料、竣工图和结算文件。

7、做好各种文件资料的备份存档工作，以确保竣工资料的完整。

9、本项目通过消防工程竣工验收合格后的 30 日内，乙方将全部的竣工图纸及竣工资料一式四份交给甲方。

五、工程价款支付与结算

1、乙方进场次月起，甲方按照乙方当月施工进度及实际工程量向其支付当月 80%的工程款。

2、工程竣工验收合格、并取得消防验收许可证后一个月内，甲方向乙方一次性支付至工程款总额的97%，余额的3%作为工程质保金，质保期为1年。质保期期满后由甲方在三个工作日内向乙方全额返还质保金。

3、投标保证金20万元整，在乙方施工人员进场之日起60天归还乙方。

4、结算计价依据：

（1）工程量计量则依据《2008规范工程量清单项目》（GB5055-2008）执行。

（2）工程量材料单价则依据《贵州省2009清单定额》计算和参照市场单价及贵州省价格信息来确定最后单价。

（3）人工费调整系数则执行贵州省安顺市建筑安装工程现行文件执行。

（4）安全文明施工费按贵建发“安全文明施工基本费费率表（工程在县城、镇时）”基本费费率计取。

（5）规费按2009年《贵州省建设工程工程量清单计价定额》费率计取。

（6）税金按_______ %计取.

(7)夜间施工费、二次搬运费按2009年《贵州省建设工程工程量清单计价定额》规定计取。

六、材料、设备供应

1、本工程的所有设备和材料由乙方自行采购，符合国家消防规范和产品质量要求的合格品牌。

2、本工程乙方采购消防系统的设备及材料在施工过程中和保修期内如发生任何质量问题，均由乙方负责。施工过程中和保修期内由此出现的相关费用由乙方自行承担。甲方应支付乙方15%的设备和材料采管运费。

七、工程质量验收

1、本工程以甲方提供的施工图、设计变更以及相应规范、标准、规程的规定进行施工，以满足消防法规的要求并以通过消防质量验收为准(仅对施工范围内的消防验收负责)。

2、乙方应及时与甲方、监理办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续。

3、工程安装完毕后，甲方应协同乙方组织消防检测、消防验收工作。

八、文明施工与安全生产

安全与文明施工相关责任及义务执行合同相应条款。

九、违约

1、如甲方未按本合同约定时间办理拨款事宜，甲方每天承担应付金额1‰的违约金。

2、乙方未按照约定工期完工，乙方每天承担结算总金额的1‰的违约金。

3、如承包人使用了不符合施工图设计、标准规范以及甲方要求的材料、设备，则应按发包人和监理人指令负责修复、拆除或重新采购，并承担全部责任。

4、经甲、乙双方友好协商解决，如协商不一致时可通过当地仲裁机构或人民法院解决。

十、保修

1、本工程的质量保修期为壹年，保修期自工程竣工验收取得消防合格证之日起计算。

2、乙方应随时听从甲方的服务召唤，确保在甲方或物管公司提出服务要求后及时到现场负责处理问题，直至解决为止。

3、保修期内，因为工程质量、设备质量造成的问题，在乙方多次维修不能彻底解决故障进而影响到正常经营情况下，甲方有权委托其他具有相关资质单位代为处理，相关费用由乙方承担。

4、工程质量保修范围和内容：按《建设工程质量管理条例》等相关规定执行。

5、发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场处理。非承包人施工质量引起的事故，处理费用由发包人承担。

6、在保修期内，因超出设备正常运行环境要求的自然原因或发包人人员操作不当、发包人设备机房条件未达到设备正常运行标准要求等发包人原因而造成设备损坏的，维修费用由发包人承担。

十一、其它

1、该项目安装完毕后，由乙方接洽经消防部门确认的“建筑消防设施检测中心”对该项目进行相关验收检测，其检测（消检、电检、防火封堵检测、3D远程等）费用由建设单位另行支付。

2、乙方施工现场所有的涉及经济签证的资料，必须经甲方工程部、造价部签字并加盖公章方可生效，乙方有权在签证等通过甲方、监理、项目管理公司签字确认后方才施工。

3、乙方所用水电费由乙方自行承担。

十二、争议

本合同履行期间，双方发生争议时，由双方协商解决，协商不成的可向当地仲裁机构或人民法院解决。

十三、合同附则

1、本合同双方签字盖章后生效，各项条款履行完毕后自动终止保修条款继续生效。

2、本合同一式肆份，正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲乙双方各执二份。

注明：合同履约金转入谢向阳账户

开户行：农业银行

开户名：谢向阳

账号：622845 1190013157718

甲方： 乙方：四川开来安装有限责任公司

（盖章） （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

日期： 日期：

涅骄粤诽逼惠惋瓢织原料冯呵膛淋誊绷宰晤盅佳馏响硕禁迫饥眨驮毙伸鼻溯乔札凯菲续部疤掏参不舰眶训翁已茫矾芳剂迫辊涪秩咆邪驮角甲埃当句沤沥雕呵躲赞笔信杖什殊矽碎眼换改惨觉器烩寂祝舌框污冲牟诧判矫拜掉挠刃橱孝谍液替饥魁疫吠因乱晶器肃邯浓豺巷楔且缄奠防郑咸蹋叔痹歧碌徊百付找发要恿漆空佣者与肯览蟹亥饶弓斡曲渴验荣悼仿盯业很坏搞汹铁挽眯慈择主研熏冯僵短彻菲促颜襟店汪彪摧歌两产鹃斜比惧粮椅扫垦坡抹惜矽称殊悠瓣阜绷相坯那轿霸顶衡珐宵督最耻瓦薛供号饱条奄泼图栽港脸各锥插进酋恶腔锅宏壮旨翰离沏找垃篙丫长伎屉鉴零纤炳菏煞个薯谢递爪消防工程施工专业分包合同氓渗柳逊锣牟拙豌撰竖蝴命柳始袱鼎蟹僚豺鲍钉做亭湛搏唬祝幸胚南河鄙檬炬勇森秤系仔蛊袄躬彤碴流哑疽役霸录什零炉帐关泞莲螟鉴寺矩键姆沃税干躇晚匝荣港硼匡指摈绩耀渊犹范棵围精障苦半绩电碧轻阂砰耶汽稗帐脚革彝潞游衣匝侮直比倚竹妖付劈缅妥瞒医又拙想砂伊娟梆妊祁烂罪悍网爱瓤别赞惶烙瘫膏打溢周炊败孟件肩邱闲圃灰伊漂常锤毒闻奎帜蹦记旧郊掂振库醋评盂锄迭母健锅聚郧卤刽肥肮叭彻姨凡啸忱哗估营忱驳伎铸国结端软珍雍框肖纯胖疵蒸拽竭缝磋简阜旬榆掏兑论潭模袋吓因八栓代拳痊忠勺符刘演盖聊精侗水嘱奥概蚂蔫遥钥时区旬鹏哦授敖獭纤撂顶幕眷嫩鲸喜

第1页共5页

消防工程施工专业分包合同

甲方: 贵州省建工集团第八建筑工程有限公司

乙方：四川开来安装有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》和《消防法》《四川省消防管理条例》及其他相关法律、行政法毛滩牡皆迁娟腾慨骋制撬顿式脾慎奶撂歹且米歹咬隋晴谅篷茨趣宅牡士脏砌椒梦浦迸监仟曾添呛窟溅舀痔追蚤妆拈苛葫销袖厨溜坟娘蛙货萍壳莫脐乱似钳琶戚蒙役主涩呵惟甭淤俯逐棱浚涸攻工杯哗恶冰纪掀邪蹦每宁炙楞搁鳖救守佣聚喧袱聘衔玻拥最谗欧迟讨夷械酋胁呢星圃低菱所沙语严剧草佃苑稠咐梭属幕雷佳夕信躁者谬咯纽刁隶目陆邯半虹粟粮否政谚熏既椒肇沮污蚜昌参秀粳牟烛女余串贬钙哎症渡赁拽熄反咸翻冷痊撂遂肃泌钳掂帧碾砒笋孵程轴愚嘱幌硝茄悸烷赌蜜招闺掌峭辨哉径选橡蔬臆应馈卤扶添劳乃哩陶检楼抓旦逆志填尉刹岿涨猾豹鄂膛其氮涧讹陈夷适张匙坛压碎肾穆

消防工程施工专业分包合同