防护栏安装施工合同

甲方：

乙方：

签订日期： 年 月 日

第1页共3页

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》 ，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程内容：锌钢护栏安装制作

2、工程地点：

3、工程单价： 元/ 平方米

二、产品规格

1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20*20 ，锌钢配件采用厂家专用配件， 为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式，一次包干。

三、双方责任

1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施 工安排和保证乙方的施工安全。

4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损

坏方负责赔偿。

四、付款方式

工程安装完毕，按工程实际发生量的 80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

五、售后服务

从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。

六、违约责任

1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同 1%扣除违约金，合同外

工程量工期另计 ;

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责 ;

3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造 成的一切损失由甲方承担。

七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁， 直至提交人民法院审理。

八、附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字 （盖章 ）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、合同履行完后自动终止。

甲方 （ 公章 ） ： 乙方 （公章 ） ：

法定代表人 （ 签字） ： 法定代表人 （ 签字） ：

年 月 日 年 月 日

第 3页 共 3页

防护栏安装施工合同协议书范本模版