卫浴购销合同范本

　　篇一：卫浴购销合同
　　卫浴购销合同
　　甲方（供货方）：
　　乙方（购货方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平
　　等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
　　第一条所购建材基本情况单位：元／套 总价合计人民币（大写） 壹佰贰拾 万（写）：￥1XX00 元质量标准：
　　交货时间：
　　交货地点：
　　第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
　　第三条付款方式及．时间：双方约定以第一种方式支付价款。
　　（一）签定合同时，买方支付（定金／预付款）40万（定金不得超过总价款的30％），货到验收后一次性支付余款:
　　第四条：违约责任：
　　（一）卖方违约责任：
　　1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。（转载自第一范文，请保留此标记。）
　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2％的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
　　（二）买方违约责任：
　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2％的违约金；
　　2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
　　第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：
　　第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
　　本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　联系方式： 联系方式：
　　委托代理人：法定代表人：
　　年 月 日年 月 日
　　篇二：卫浴购销合同范本
　　篇一：卫生洁具购销合同
　　卫生洁具购销合同
　　供方：长沙市芙蓉区圣西尼卫浴商行
　　需方：湖南六建机电安装有限责任公司物流中心
　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定经供需双方协商签订本合同。
　　一、 工程名称：科大佳园安装工程
　　二、 所需陶瓷卫生洁具、配件型号名称与价格：三、合同金额及付款方式：
　　1、首批供货，货款于货到现场验收合格后需方两周内支付该批货款。
　　2、需方要求分批供货；供方接到需方要货通知，供方在十天内送货到需方工地；验收合格后办理付款手续（如到货日期为当月25日前，供方开出发票，需方于次月25日前支付该批货款；如到货日期为当月25日后，供方于次月25日前开出供货发票，需方于第三月25日前支付该批货款）。
　　3、如工程出现变更，在货物未损坏的情况下，供方应予以无条件退货。
　　4、本工程不设质保金，由供方出具质保函。
　　5、货款采用银行转帐或现金的方式结算。
　　四、性能及品质要求：
　　本合同所定货物必须是需方指定产品，并保证产品性能优良，符合相关的技术质量标准。
　　五、售前售后服务：
　　1、供方提供售前服务，派工程技术人员指导需方有关人员对本合同所定货物选择和安装指导。
　　2、供方提供售后服务，派技术人员到现场指导安装样品间和整体安装，处理安 1装过程中发生的问题，并指导乙方有关人员掌握产品的使用及保养维修技术。
　　3、供方对本合同所订货物产品承担维修保证，如因产品本身质量问题，陶瓷件一年内免费包换，五金件三年内免费包换。对供方免费包换外的需方所需配件，供方以优惠价供货。
　　六、违约责任、合同纠纷：
　　发生合同纠纷，双方本着友好协商的原则解决。如协商不成则向合同签订地所属人民法院提起诉讼。
　　七、本合同一式伍份，供方执壹份，需方执肆份。
　　供 方：长沙市芙蓉区圣西尼卫浴商行 需 方：湖南六建机电安装责任有限司 物流中心 法定代表人： 法定代表人：
　　授权代理人： 授权代理人：
　　帐户名称：长沙市芙蓉区圣西尼卫浴商行 帐户名称：
　　开户银行：中行银园分理处 开户银行：
　　帐 号：45406977908091001 帐 号：
　　合同签订时间： 年 月 日
　　2篇二：卫浴购销合同
　　卫浴购销合同
　　甲方（供货方）：
　　乙方（购货方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平 等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
　　第一条所购建材基本情况单位：元／套 总价合计人民币（大写） 壹佰贰拾 万（写）：￥1XX00 元质量标准：
　　交货时间：
　　交货地点：
　　第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
　　第三条付款方式及．时间：双方约定以第一种方式支付价款。
　　（一）签定合同时，买方支付（定金／预付款）40万（定金不得超过总价款的30％），货到验收后一次性支付余款:
　　第四条：违约责任：
　　（一）卖方违约责任：
　　1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。（转载自第一范文，请保留此标记。）
　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2％的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：
　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2％的违约金；
　　第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：
　　第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　联系方式： 联系方式：
　　委托代理人：法定代表人：
　　年 月 日年 月 日篇三：洁具销售合同
　　洁具购销合同
　　需方： （以下简称甲方） 供方： 安徽信权商贸有限公司 （以下简称乙方） 经双方友好协商现达成如下协议： 一、合同标的
　　乙方按合同向甲方供应toto卫生洁具及配件（陶瓷件颜色：白色）。 二、合同价格
　　（1）合同总价为￥元（人民币：贰佰零壹万陆仟叁佰贰拾贰元整）结算总价以供货结束实际发生的数量型号为准。 （2）合同总价包括的费用和内容：
　　（3）质保期为一年，质保期自甲方收货当天起算，质保期内除人为原因外发生的质量问题乙方进行免费维修或更换, 质保期外免收上门费。
　　（4）乙方负责免费送至工地，卡车能达到的地点并落地。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 （5）质量标准：行业国家标准。 三、供货期
　　（1）产品交货期为签定合同后60个工作日内交货，数量与批次必须符合工地进程，具体由甲方在发货前五天以书面传真方式告知乙方。
　　（2）货品免费送到甲方工地指定地点。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。
　　四、付款方式：
　　（1）发货前三天乙方向甲方传真下一批次日清单。送货当天乙方必须提供货物清单。
　　（2）签订合同后三日内甲方支付乙方合同总金额的30 %（￥元）为预付款，每次货到工地甲方经验收合格并签字后,甲方即时支付给乙方当次货款的80%。
　　（3）总工程改为供货结束后甲方保留合同总金额的5%为尾款。质保期满后付给乙方。
　　（4）本合同中使用发票为普通发票。 五、 甲乙双方责任
　　（1）乙方负责所销售产品的售后服务。
　　（2）乙方提供的产品必须具备产品合格证书，及安装技术说明，产地证明及型号。甲方在合同中指定交货地点当场验收所有的货物，并当场签收货物清单。如有质量或数量异议，甲方
　　应立即书面通知乙方。（3）甲方负责根据合同按时付清货款。如甲方未能根据合同按时付清货款，，乙方有权立即停止供货，由此引起的交货期延期及相关责任，与乙方无关。 六、 仲裁：
　　如发生与本合同有关的争议应由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则提交人民法院进行判决。 七、 其它
　　本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同一式四份，双方各二份，均具相同法律效力。 甲方： 乙方：代表： 代表：
　　日期： 年月日 日期： 年月日
　　篇三：洁 具 购 销 合 同
　　洁 具 购 销 合 同
　　购货方(甲方)：银河商务会所 供货方(乙方)：美加华卫浴
　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，本着平等、自愿和诚信的原则，双方就银河商务会所洁具购置事项经协商一致签订本合同，共同遵守。
　　一、名称、规格、数量、金额
　　以上数量由甲方提供，最后决算以实际工程量为准。
　　二、运输
　　以上洁具由乙方按甲方要求时间内(由于备货运输安装需要时间，甲方需提前20日告知乙方)，送达甲方工地指定地点卸货、安装，甲方验收、签字，运输及安装费用由乙方承担。
　　三、付款方式
　　甲方预付定金陆仟元(￥)，安装后再付壹万元(￥)，余款三个月内付清。
　　四、违约责任
　　乙方如不能按时按量提供甲方所购货物，每延误一天按总金额的2%支付违约金；甲方如不能在规定时间内付清贷款，每延误一天按总金额的2%，支付违约金。
　　五、合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。
　　甲方(签章)： 乙方(签章)：
　　签订日期： 年 月 日
　　篇四：洁具购销合同—最全面
　　合同编号： 合同执行人：
　　洁具购销合同
　　工 程 名 称:
　　购货单位（甲方）：
　　供货单位（乙方） ：
　　购货单位（以下简称甲方）：供货单位（以下简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。
　　第一条
　　购销产品标的明细表（详见附件 -1） 数量现为暂估，结算时，数量按实际送货数量为准。
　　第二条 合同产品价格与货款结算
　　1．所供产品报价清单详见附表1，货款金额为（大写）伍拾肆万捌仟捌佰贰拾元整，（小写）￥元
　　2．合同签订后5日内甲方向乙方支付10万元预付款。
　　3．余款为送货货款达到50万元结算送至货款的80%，但需扣除预付款10万元。
　　4. 在最后一次货到齐后，甲方进行竣工验收且产品达到合格标准，按到货量及实际使用数量结算至结算额的95%，最迟在XX年10月1日前付清剩余货款。
　　4.产品质保1年，余款5%为质保金，在竣工验收投入使用满1年后付清。
　　（国家三包标准是质保3年 零配件5年，目前各大主流品牌保质期均为终身质保.）
　　第三条 产品质量标准与技术要求
　　1．产品技术标准按下列（ 1 ）项执行：
　　（1）国家标准____；（2）行业标准____；（3）地方标准____；（4）企业标准____。
　　2.卫浴洁具的品牌、型号、材质、颜色必须与招标人提供的各个户型的卫浴洁具的要求一致，卫浴洁具的软管、角阀和下水管等配件必须与投标书中品牌型号相符，并且要求乙方在开工前送2份配件样板。
　　3．甲方特殊要求的技术条件（特殊要求的技术条件也可采用合同附件单列）：
　　（1）________无____________； （2）__________无_______________。
　　第四条 产品包装标准和包装物的供应与回收
　　1．产品包装标准：有国家标准的，按照国家标准包装;没有国家标准的，按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。本合同购销产品均采用 标准进行包装。
　　2．乙方的产品包装应有乙方名称(或标志)，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。
　　3.出厂标准包装(内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书) 如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本(由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案)、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。
　　4．包装物回收：按行业主管部门规定的包装物回收办法执行；对无规定的甲乙双方协商约定________________________无______ 。
　　5．产品包装费用执行第（ 1 ）项：
　　（1）包装费用含在产品价格内。
　　（2）甲方有特殊要求的产品包装，甲乙双方另行约定，其包装费超过原标准的由甲方负担；低于原定标准的，乙方应降低产品价格。（暂无此项）
　　第五条 产品交货单位、方法、地点、时间
　　1．产品交货单位：北京京韩陶瓷洁具公司
　　2．交货方法，按下列第（ 2 ）项执行：
　　（1）甲方自提自运； 无
　　（2）乙方送货到交货地点，并承担相关费用。
　　3．交货地点：
　　（1）交货地点
　　（2）甲方变更交货地点应提前2天通知乙方。
　　4.交（提）货时间：
　　（1）乙方送货的交货时间：XX年5月 日—6月 日（按甲方进度计划）
　　（2）甲方提货时间: 按计划
　　（3）乙方提前交货的，要经甲方同意，否则，产品在交货口期前的毁损、灭失风险及
　　有关的保管费用由乙方自行承担。
　　5. 主体工程 505 套开工后，甲方应提前 40天书面通知乙方备货供货，乙方须提前一周通知甲方做好接货准备，以交货地点作为本合同的履行地。
　　6、主体工程 505 套开工后，甲方每次下订单数量(合同范围内的)不得少于合同总量
　　的 10 %，超出合同部分的产品供应，按第四条第5点增加供应条款执行，货到现场经甲方、监理、施工单位清点验收签字后，由施工单位负责保管，乙方不承担产品的管理费用。
　　第六条乙方承诺
　　1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。
　　2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量及
　　售后服务内容等向甲方提供产品和服务。
　　3、乙方提供货物的质保期为 两年，自各批产品通过本合同约定的全部验收之口
　　起计算，在保修(质)期内，如产品发生故障的，乙方必须在接到甲方的书面通知后的 2 天内对产品进质量问题进行免费维修，维修不合格的乙方应无条件更换(因不正当使用、意外、不可抗力、甲方人为破坏除外)。若乙方拖延，则甲方可另行委托他人维修、更换，费用由乙方负担(先从保修(质)金中扣除，不足部分由乙方补交)，保修(质)期满后乙方负责维修服务，如果产品是由于质量问题导致损坏，则乙方负责更换与维修，如是由于人为原因导致损坏，则只收工本费。同时乙方应实行国家新“二包”政策，对产品用户提供维修服务。
　　4、乙方保证所供材料(产品)在甲方使用过程中，不涉及知识产权方面的纠纷，不受第三方提出侵犯其工业产权或其他知识产权的诉讼或索赔。任何第三方如果提出指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和相应费用。
　　5、关于增加供应:自本合同生效后，甲方有权要求乙方在本合同所约定的供货数量之外增加供应产品，并向乙方发出购买增加供应产品的书面通知单，乙方应在收到甲方书面通知单之日起开始向甲方供应增加供应产品，具体操作和约定如下:
　　甲方应提前30个日历天向乙方发出要求乙方增加供应产品的书面通知单;
　　乙方应在收到甲方书面通知单之日起开始备货，乙方积极配合甲方在30个工作日
　　内完成产品增加，具体的供货数量和供货要求(如有)以甲方发出的书面通知单为准。
　　乙方承诺其给与甲方的产品价格为最优惠价格，并保证不高于本合同单价，否则
　　将向甲方补偿该等差价及利息。如经双方协商，乙方仍因此拒绝供货的，应按照本合同约定承担逾期供货违约责任。
　　在收到甲方的增加供应产品的通知后，未经过甲方事先书面同意，乙方不得将甲
　　方所订购的同一规格型号的产品出售给其他第二人。如仍将产品供应给其他第二人，或其它原因，导致不能按照甲方的通知单要求供应产品的，将按照本合同约定承担逾期供货违约责任，并承担因此给甲方所造成的损失(包括但不限于对第三人的赔偿、律师费、差旅费等)。
　　当甲方有要求时，乙方有义务帮助甲方进行工艺或技术改造，并提供技术支持，
　　对于非改造的部分，仍不免除其质量担保义务。如甲方因技术改造需要采购零部件时，乙方必须以低于当时市场行情的价格保证满足甲方采购需求。在乙方提供前述技术支持和零部件供应的前提下，改造后技术成果由双方共享。
　　甲方没有向乙方发出增加供应产品通知的，或非因甲方的原因，甲方终止增加供
　　应产品的采购的，无需向乙方承担任何的违约赔偿责任。
　　有关供货和违约等其他方面的约定，由双方根据增加供应产品的情况协商确定，如不能协商确定的则按照本合同的约定或原则确定或执行。
　　甲方的所有人员签证、签字、传真、邮件等包括各种意见说明，只作为参考意见，
　　均视为收到依据。不能作为乙方增加计费或推卸责任的依据。
　　 双方同意，本条款内容不应因本合同的终止而终止或失效。本合同终止的，本条款
　　内容应由双方继续履行。
　　第七条 验收标准、方法
　　1、乙方按甲方供货通知书上要求的时间将产品运到指定地点，货物运抵前 7 天通知甲方准备接收；货物到交货点后，甲方应在合理时间间隔(工作时间为 4 小时，非工作时间为 8 小时)内清点和检查验收；乙方委派的送货人(须持有乙方的授权委托书)，代表乙方负责货物的交付、验收、结算工作，乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方会同施工单位、监理单位按本合同约定对产品的外观、数量、型号进行初验，并予以签字盖章确认(验收表格见下表)，本次确认不代表对产品质量的认可。
　　材料设备验收单 见附件-2
　　2、验收标准:乙方的产品须无瑕疵，无划痕，配件齐全，产品的品牌型号必须和合同清单的内容相符，配件和送样的保持一致，若乙方未经甲方允许擅自更改，则甲方有权拒收乙方的货物。乙方应承由此产生的全部费用。
　　篇五：洁具购销合同(标准空白)
　　购 销 合 同
　　购 销 合 同
　　需方：（简称甲方）
　　供方：（简称乙方） 合同编号：
　　一、产品名称、型号、技术标准、数量、金额（见附表）。
　　二、产品质量：参照中华人民共和国国家有关部门颁布的卫浴产品质量标准。质量保证期自购买之日起一年内保修（人为使用不当不属于质保范畴）。
　　三、交货地方： 。 交货时间：乙方收到甲方定金后____个工作日内开始向甲方供货。 验收人： 联系方式：
　　四、运输方式及费用负担：乙方负责安排货物运输到达需方工地现场，并承担运输费用；甲方负责现场装卸，并承担装卸费用。
　　五、包装标准：按国家标准木、纸箱包装。
　　六、验收标准、方法：甲方应当在产品到达指定地点后当日内及时组织人员完成产品的检验并在供方出具验收单上签字确认。若甲方未能在上述验收期限内在验收单上签字确认，也未能提出产品的数量或者质量不符合约定的书面异议和相关证据则视为验收完毕，产品的数量和质量符合约定。
　　七、付款方式：总价款(大写： 贰佰贰拾万元整 、小写￥ 元)。本合同签订之后，即日甲方向乙方支付人民币： 150000 元作为定金。货到乙方仓库，甲方付清当批货款的全部余款后提货。
　　八、违约责任：除双方另有约定或协议外，乙方应在签订交货时间内按时交货，每推迟一天，按延迟货款金额的%罚款。甲方逾期付款每推迟一天，按延迟付款金额的%罚款。
　　九、解决合同纠纷的方式：在乙方所在地协商或诉讼解决。
　　十、合同变更和解除：本合同一经生效，即不可解除；如因不可抗力不能按期交货的，乙方出上具有关证明通知甲方后双方协商解决 。
　　十一、售后服务：乙方对所供货物实行无偿保修壹年（如甲方人为因素造成的产品毁损维修或更换仅收取材料成本费），保修期满后，乙方对所供货物实行终身维修（收相应材料费和人工费）。
　　十二、此合同一式贰份，双方各执壹份。
　　十三、其它约定事项：产品数量如有变更，供货时甲方提前通知，正式签证单为依据。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人： 委托代表： 委托代表：
　　开户行：农行兰州秦安路支行开户行：兰州信用合作社
　　滨河路分社
　　账号：27026601040011590账号：01047012XX009259
　　年 月 日 年 月 日
　　附表：
　　人民币：元
　　年 月 日
　　篇六：洁具销售合同
　　洁具购销合同
　　需方： （以下简称甲方） 供方： 安徽信权商贸有限公司 （以下简称乙方） 经双方友好协商现达成如下协议： 一、合同标的
　　乙方按合同向甲方供应TOTO卫生洁具及配件（陶瓷件颜色：白色）。 二、合同价格
　　（1）合同总价为￥元（人民币：贰佰零壹万陆仟叁佰贰拾贰元整）结算总价以供货结束实际发生的数量型号为准。 （2）合同总价包括的费用和内容：
　　（3）质保期为一年，质保期自甲方收货当天起算，质保期内除人为原因外发生的质量问题乙方进行免费维修或更换, 质保期外免收上门费。
　　（4）乙方负责免费送至工地，卡车能达到的地点并落地。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 （5）质量标准：行业国家标准。 三、供货期
　　（1）产品交货期为签定合同后60个工作日内交货，数量与批次必须符合工地进程，具体由甲方在发货前五天以书面传真方式告知乙方。
　　（2）货品免费送到甲方工地指定地点。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 四、付款方式：
　　（1）发货前三天乙方向甲方传真下一批次日清单。送货当天乙方必须提供货物清单。
　　（2）签订合同后三日内甲方支付乙方合同总金额的30 %（￥元）为预付款，每次货到工地甲方经验收合格并签字后,甲方即时支付给乙方当次货款的80%。
　　（3）总工程改为供货结束后甲方保留合同总金额的5%为尾款。质保期满后付给乙方。
　　（4）本合同中使用发票为普通发票。 五、 甲乙双方责任
　　（1）乙方负责所销售产品的售后服务。
　　（2）乙方提供的产品必须具备产品合格证书，及安装技术说明，产地证明及型号。甲方在合同中指定交货地点当场验收所有的货物，并当场签收货物清单。如有质量或数量异议，甲方应立即书面通知乙方。
　　（3）甲方负责根据合同按时付清货款。如甲方未能根据合同按时付清货款，，乙方有权立即停止供货，由此引起的交货期延期及相关责任，与乙方无关。 六、 仲裁：
　　如发生与本合同有关的争议应由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则提交人民法院进行判决。 七、 其它
　　本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同一式四份，双方各二份，均具相同法律效力。
　　甲方： 乙方：代表： 代表：
　　日期： 年月日 日期： 年月日
　　篇七：卫生洁具购销合同
　　卫生洁具购销合同
　　供方： 需方：
　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定经供需双方协商签订本合同。 一、 工程名称：
　　二、 所需陶瓷卫生洁具、配件型号名称与价格：
　　三、合同金额及付款方式：
　　1、首批供货，货款于货到现场验收合格后需方两周内支付该批货款。
　　2、需方要求分批供货；供方接到需方要货通知，供方在十天内送货到需方工地；验收合格后办理付款手续（如到货日期为当月25日前，供方开出发票，需方于次月25日前支付该批货款；如到货日期为当月25日后，供方于次月25日前开出供货发票，需方于第三月25日前支付该批货款）。
　　3、如工程出现变更，在货物未损坏的情况下，供方应予以无条件退货。 4、本工程不设质保金，由供方出具质保函。 5、货款采用银行转帐或现金的方式结算。 四、性能及品质要求：
　　本合同所定货物必须是需方指定产品，并保证产品性能优良，符合相关的技术质量标准。 五、售前售后服务：
　　1、供方提供售前服务，派工程技术人员指导需方有关人员对本合同所定货物选择和安装指导。
　　2、供方提供售后服务，派技术人员到现场指导安装样品间和整体安装，处理安装过程中发生的问题，并指导乙方有关人员掌握产品的使用及保养维修技术。 3、供方对本合同所订货物产品承担维修保证，如因产品本身质量问题，陶瓷件一年内免费包换，五金件三年内免费包换。对供方免费包换外的需方所需配件，供方以优惠价供货。 六、违约责任、合同纠纷：
　　发生合同纠纷，双方本着友好协商的原则解决。如协商不成则向合同签订地所属人民法院提起诉讼。
　　七、本合同一式二份，供方执壹份，需方执壹份。
　　供 方： 需 方： 法定代表人： 法定代表人：
　　授权代理人： 授权代理人：
　　帐户名称：帐户名称：
　　开户银行：开户银行：
　　帐 号：帐 号：
　　合同签订时间： 年 月 日
　　2
　　篇八：购销合同(洁具)
　　购 销 合 同
　　买方：天津泉州建设工程集团有限公司项目部（以下简称甲方） 卖方：峰皇陶瓷经销处 （以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
　　二、 质量要求、技术标准：国标产品。必须达到环保要求。
　　三、 交货时间、地点、方式：甲方指定时间地点，（蓝领公寓二期）甲方电话通知24小时
　　内到货。
　　四、 运输方式及费用负担：乙方负担运输及卸车费用。 五、 合理损耗及计算方法：损耗率≦3% 。 六、 包装标准、包装物的供应与回收：不回收。 七、 验收标准、方法及提出异议期限：国家标准。
　　八、 随即备品、配件、工具数量及供应方法：带齐材质单、检测报告及环保证书。 九、 结算方式及期限：全部货到现场付总货款的60%，所有工程安装完毕，经甲方验收合
　　格后，一次性付清余欠货款。
　　十、 产品的保修期及售后服务：保质期为2年内不退色。乙方须记清所供货物的货号、色
　　号，保证质保期内损坏更换，所供材料工地如有剩余，乙方应无条件退货。（如需做复试的乙方确保复试合格并承担复试费用，由于产品不合格给甲方带来的经济损失乙方全部承担）。
　　十一、违约责任：甲乙双方有一方违约赔偿因此给对方造成的全部经济损失。
　　十二、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协调解决。协商
　　不成，当事人双方同意由北辰区人民法院诉讼解决。
　　十三、本合同签订及工程量结算、变更等一切签证，必须由甲方代表 项目经理初步核定后，
　　报请甲方公司预算、财务部签字，主管领导核准后方可生效。无上述审核签字及后补签证一律无效。
　　十四、本合同一式二份，甲乙双各执一份，具有同等法律效力，双方签字（盖章）后生效。
　　甲方（签字）： 预算、财务签字：
　　乙方（签字）：
　　年 月 日 年月日
　　篇九：卫生洁具购销合同
　　购 销 合 同
　　供货方： （以下简称供方） 需货方： （以下简称需方）
　　供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下： 第一条、产品
　　第二条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品，供货方必须保证原材料为合格产品。
　　第三条、货款及费用等付款及结算办法：
　　1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
　　2、交货地点：
　　3、结算方式： 第四条 经济责任 （一）供方应负的经济责任
　　1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
　　2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
　　3、如因供方的产品使用后出现质量问题，供方应承担全部经济责任。 （二）需方应负的经济责任
　　2
　　1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
　　2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
　　第五条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
　　第六条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前3天与供方协商。
　　第七条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
　　第八条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
　　第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
　　第十条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
　　第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
　　第十二条本合同一式2 份，由甲、乙双方各执1 份。
　　供 方：（盖章） 需 方： （盖章）
　　经 办 人： 经 办 人：
　　年日 日
　　3
　　篇十：洁具销售合同
　　洁具购销合同
　　需方： （以下简称甲方） 供方： （以下简称乙方） 经双方友好协商现达成如下协议： 一、合同标的
　　乙方按合同向甲方供应 卫生洁具及配件（陶瓷件颜色：白色）。 二、合同价格
　　（1）合同总价为￥ 元（人民币： ）结算总价以供货结束实际发生的数量型号为准。 （2）合同总价包括的费用和内容：
　　（3）质保期为一年，质保期自甲方收货当天起算，质保期内除人为原因外发生的质量问题乙方进行免费维修或更换, 质保期外免收上门费。
　　（4）乙方负责免费送至工地，卡车能达到的地点并落地。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 （5）质量标准：行业国家标准。 三、供货期
　　（1）产品交货期为签定合同后 个工作日内交货，数量与批次必须符合工地进程，具体由甲方在发货前 天以书面传真方式告知乙方。
　　（2）货品免费送到甲方工地指定地点。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 四、付款方式：
　　（1）发货前三天乙方向甲方传真下一批次日清单。送货当天乙方必须提供货物清单。
　　（2）签订合同后三日内甲方支付乙方合同总金额的30 %（￥元）为预付款，每次货到工地甲方经验收合格并签字后,甲方即时支付给乙方当次货款的80%。
　　（3）总工程改为供货结束后甲方保留合同总金额的5%为尾款。质保期满后付给乙方。
　　（4）本合同中使用发票为普通发票。 五、 甲乙双方责任
　　（1）乙方负责所销售产品的售后服务。
　　（2）乙方提供的产品必须具备产品合格证书，及安装技术说明，产地证明及型号。甲方在合同中指定交货地点当场验收所有的货物，并当场签收货物清单。如有质量或数量异议，甲方应立即书面通知乙方。
　　（3）甲方负责根据合同按时付清货款。如甲方未能根据合同按时付清货款，，乙方有权立即停止供货，由此引起的交货期延期及相关责任，与乙方无关。 六、 仲裁：
　　如发生与本合同有关的争议应由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则提交人民法院进行判决。
　　七、 其它
　　本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同一式四份，双方各二份，均具相同法律效力。
　　甲方： 乙方：
　　日期： 年
　　月日 日期： 年月日
　　　　　　　　　　　　

卫浴购销合同范本