| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案

、单选（每题2分）下列各题中 ,只有一个被选项最符合题意 ,请将它选出并填入括

号内。

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的

（ C ）关系。

A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人

C、权利与义务 D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求

（ A ）赔偿。

A、施工企业

C、施工企业的项目经理

3、 下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权

4、 邀请招标的邀请对象的数目不应少于（

A、 2、 B、 3

5、 合同争议的解决顺序为（ A ）

A、和解一调解一仲裁一诉讼

C、和解一调解一诉讼一仲裁

6、 监理招标主要是对监理单位（ B

A、报价 B、能力 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于

8、 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。

A、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工

条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位

置准确

C、 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D 、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资 金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计 范本的规定，设计人应（ D ）

A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金

C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50%

10、 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。 订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求

C、 合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、 合同约定的开工日起按招标文件中要求

11、 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，

由发包人承担违约责任

D 、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

12、 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。

A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付

13、 FIDIC 《施工合同条件》的“缺陷通知期” ，是指（ A ）。

A、工程保修期 B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D 、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

14、 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工， 为此分包商向承包商提出

索赔。承包商（ C ）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向

业主索要

C、 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

15、 施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延

误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。

A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿

16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ B）

C 刑事法律关系 D 经济侵权关系

17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A）

A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人

D 绝对独立的第三人

18、经济合同当事人订立的“保证合同” ，其法律形式是（ B）

A 主合同 B 从合同

C 独立合同 D 无条件地必须履行的合同

19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ A ）

A 按裁决自觉执行 B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C 可向人民法院起诉 D 向合同管理机关申诉

20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（ B）。

A 额外服务 B 附加服务 C 延长服务 D 非监理服务

21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A ）的选择。

A 能力 B 报价 C 信誉 D 经济实力

22、 中标的承包商将由（B）决定。

A 评标委员会 B 业主

C 上级行政主管部门 D 监理工程师

23、 设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。

A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 设备供应单位

24、 业主在（ B ）合同中承担的风险最小。

A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D 成本加酬金

25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( C )。

A 只限承包商向业主索赔 B 业主无权向承包商索赔

C 业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔

26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以 (A )为准。

A. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文

件

27、 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 ( B )

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作

28、 下列各项中， ( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、 建设用地征用完毕，施工图纸完成

B、 概算已经批准，建设项目已正式列入计划

C、 招标文件已经编制好

D、 建设资金、建材、设备来源已经落实

29、 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括 ( C )。

A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求

C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

30、 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( D )。

31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列 中解释顺序排列正确的为 ( D )。

A、 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、 中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

32、 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改， 由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( C )承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同

33、 FIDIC 施工合同条件规定， 用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承 包商负有修复质量缺陷的义务。

A、 开工日起至颁布发接收证书

B、 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工

C、 颁发接收证书日起至颁发履约证书

D、 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

34、 在工程施工中由于 (B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化

35、 委托任务并负责支付报酬的一方称( B )。

A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人

36、 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是( C)。

A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位

37、监理招标主要是对监理单位( B )的选择

38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。

A 固定价格合同 B 可调整价格合同

C 固定价格加酬金合同 D 成本加酬金合同

39、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。

A 督促承包人完成工程扫尾工作 B 向有关部门递交竣工申请

C 协调竣工验收中的各方关系 D 参加竣工验收

40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ B ）。

A 拒付货款并索赔 B 按照订购数量及时付款

C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付

41、工程分包的说法错误的为（ A）

A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的

D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

42、 FIDIC 《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ A ）

A 工程保修期 B 承包商的施工期

C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

43、 自中标通知书发出 （ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发

包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天

44、 保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。

A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

45当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。

A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时

C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时

46、 确定中标人后（A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的

书面报告。 A、 15天 B、 21天 C、 30天 D、 35天

47、 下列说法不正确的是（ C ）。

A、 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B、 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定 程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形 式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

48、 监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。

A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备

49、 由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间， 此工作内容应属于 （ B）。

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作

50、 合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ D ）。

A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数

D、 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

51、 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工

条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位

置准确

C、 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D 、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

52、 在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请

C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收

53、 合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）

A、固定价格合同 B、可调整价格合同

C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同

54、 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少

在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。

A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付

55、 FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A ）。

A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期

56、 如果投标截止日期前第 28 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。

A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商

57、 工程分包的说法错误的为（ A ）。

A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

58、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延 误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。

A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿

二、多选题（每题 3 分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确 答案选出，并填入括号内。

1、 必须进行招标的项目包括（ CDE ）。

A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目

C、 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2、 工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措 施（ AB ）。

A、 需经工程师确认后才能执行

B、 因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所

有后果都由承包商自行承担

C、 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

D、 采用改进措施后，必须顺延工期

E、 改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，

并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

3、施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）

A、 当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、 在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同

的内容

C、 变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、 签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、 当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的

解决方式处理

4、 FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ABCDE ）。

A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同

C、 工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同

E 、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

5、 索赔按目的划分包括（ CE ）。

A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔

D、 合同内索赔 E、费用索赔

6、 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括 （ AE ）。

A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停， 事件影响消失后恢复监理服务

前的准备工作

7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于 (BDE )造成工期延误，经发包人

代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力

C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更

E. —周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8小时

8、 索赔按目的划分包括 (CE )。

A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔E.费用索赔

9、 在施工合同中， (A B C D )等工作应由发包人完成。

A. 土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E. 提供相应的工程进度计划及进度统计报表

10、 对于发包人供应的材料设备， ( ABDE) 等工作应当由发包人承担。

A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管

D. 支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

11、 招标人具备自行招标的能力表现为 ( BCE )。

A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准

E. 有组织评标定标的能力

12、 建设工程施工合同的当事人包括 (BD )。

A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位

E. 材料供应商

13、 《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力， (CE)发生的费用由承

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工

E. 承包人人员伤亡 14、施工合同按照计价方式的不同可以分为 （ CDE ）等。

A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同

D. 可调价格合同E.成本加酬金合同 15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当 （ ADE ）

D. 递交竣工结算报告 E.移交工程

16、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）

A 投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书

C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、

内容不全或字迹无法辨认的标书 E 投标人不参加开标会议的标书

17、必须进行招标的项目包括（ CDE ）

A 私人投资的高级别墅 B 外国老板投资的基础设施的项目

C 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ CE ）

A监理合同可以是个人 B监理合同的订立必须符合工程建设程序

C 监理合同的订立不需符合工程建设程序 D 委托监理合同标的是服务

E 委托监理合同的标的物是产生新的物质

19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）

A 单项索赔 B 总索赔 C 明示索赔 D 工期索赔 E 费用索赔

20、合同法律关系的构成要素有 （ ABC）

A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务

21、 被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）。

A、投标书未按招标文件中规定圭寸记 B、逾期送达的标书

C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D 、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

E、投标人不参加开标会议的标书

22、 符合建设工程委托监理合同特征的有（ ABD ）。

A、监理合同可以是个人 B、监理合同的订立必须符合工程建设程序

C、监理合同的订立不需符合工程建设程序 D、委托监理合同的标的是服务

E、委托监理合同的标的物是产生新的物质

23、 施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）。

A、 当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、 在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同

的内容

C、 变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、 签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、 当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的

解决方式处理

24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）

A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔

三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误，正者在括号内打"V",误者在括 号内打"X "，并将错误处改正。

1建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。 （X ）要式改

为不要式

2、 甲需购进乙公司相关设备，价值 100万元，甲应预付定金 30 万元。（ X ） 30万改为 20 万。

3、 招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。 （X ）评 标定标阶段改为决标成交阶段。

4、 中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签 订工程承包合同。（ V ）

5、 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。 （X ）以大 写金额为准。

6、 建设工程施工合同范本由《协议书》 、《通用条款》、《专用条款》三部分组成， 并附有三个附件。（ V ）

7、 供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。

（V ）

8、 FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的 “开工令”中指明的应开工之日起， 至工程接收证书注明的竣工日止的日历天 数。（X）合同有效期改为施工期。

9、 工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28天内给予答复，否

则视为对方索赔要求已经认可。（V ）

10 FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违 约行为导致的业主损失。（V ）

11、 承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索 赔权利（V）

12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应 包括利润。（x ）因此其索赔金额也可包括利润

13 FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（V ）。

14 FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（X）。仲裁是

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的 通用文本。（X）不是

16工程招标必须采用公开招标方式（X）。或邀请招标

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也 即终止（X） 0不立即终止

18某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此， 分公司是一个独立的企业法人。（X ）分公司不是一个独立的企业法人

19经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉， 二者只能选其一。（V ）

20我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效 为2年。（V ）

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。 （X ）要约改为邀约邀请。

22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。 （V ）

23招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X ）

评表定标阶段改为决标成交阶段。

24、 建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。 （ X ）实践改为诺成。

25、 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的 ,以小写金额为准。 （X ）以 大写为准。

26、 建设工程施工合同范本由 《协议书》、《通用条款》、《专用条款》 三部分组成， 并附有三个附件。（V ）

27、 工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。 （X ）口头改为书面。

28、 FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第 28 天定义为“基准日”作为业主 与承包商划分合同风险的时间点。 （V ）

29、 索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索 赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 （ V ）

30、 当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。 （ V ） 六、简答：（每题 5 分）

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性 和复杂性； 4）合同监督的严格性。

2、 建设工程交易中心的运行原则是什么？

1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则； 4）属地进入原则；

5）办事公正原则。

3、 建设工程招投标的特点是什么？

利的基础上的竞争； 3）竞争的目的是相互促进、共同提高； 4）对投标人的

资格审查避免了不合格的承包商参与承包。

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则； 5）公平合理原则。

5、建设工程施工合同的作用是什么？

1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务； 2）施工合同是

施工阶段实行监理的依据； 3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权 益的依据。

6、不可抗力的范围包括哪些方面？ 因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以 及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。

7、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？

1）公正原则； 2）及时原则； 3）其他原则（协商一致、诚实信用等）

8、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准； 2）工程项目已列入年度建设计划； 3）有能够满足 施工需要的设计文件和有关技术资料； 4）建设资金和主要建筑材料设备来 源已经落实； 5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。

9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条 款 5）施工合同通用条款 6 ）标准、规范及有关技术文件 7）图纸 8）工程量

清单 9）工程报价单或预算书

10、变更价款的确定程序是什么？

设计变更后、承包人在工程设计变更确定后 14 天内、提出变更工程价款的

报告、经工程师确认后调整合同价款。 承包人在确定变更后 14 天内不向工程

师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。

11、工程合同管理的原则是什么？

1）合同第一位原则 2）合同自愿原则 3）合同的法律原则 4）公平合理原则

12、市场的功能是什么？

1）交换功能2）调节功能3）信息导向功能 4）资源配置功能 5）经济联动功能

13、设计招标有什么特点？ 1）招标文件的内容不同 2）对投标书的编制要求不同

3）开标形式不同 4）评标原则不同

14、 FIDIC 系列合同条件有什么特点？ 1）国际性，广泛的适用性，权威性 2）公

正合理 3）程序严谨易于操作 4）强化了工程师的作用

15、建筑市场经营应具备什么观念？

1）以用户为中心 2）树立企业形象 3）讲求经济效益

16、简述合同变更中应注意哪些问题？

1）业主或工程师的口头变更指令。 2）业主和工程师的认可全必须限制。

3）工程变更不能免去承包商的合同责任。 4）工程便更不能超过合同规定的 工程范围。 5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上 的矛盾性。 6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再 商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。

17、合同法的调整对象是什么？

1）合同主体 2）合同类别 3）合同关系是平等主体之间的法律关系

4）关于行政机关参与相关合同的调整

18、市场的作用是什么？

1）市场是进行商品生产的必要条件 2）市场是联系生产者和消费者的纽带

3）市场是企业之间竞争的场所 4）市场促进社会分工和技术进步

19、施工招投标的特点？

1）评标标准可比性强 2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善 3）投标竞争激烈

20、建设工程委托监理合同的基本特征？

1）监理合同双方当事人的合法地位 2）监理合同签订程序的合法性 3）委托 监理合同标底的特殊性

21、国际工程承包的特点是什么？

1）合同主体的多国性 2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 3）政治、经济因素的风险增大 4）规范标准庞杂

22、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？

1）政治风险 2）经济风险 3）自然风险 4）业主和承包商资信风险

5）出具保函风险 6）合同条款风险 7）其他风险

1．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务， 此种承包方式称为 （ A ）

A、包工不包料 B、统包 C、包工部分包料 D、包工包

料

2．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行

（ A ），接受当地建设行政主管部门的监督管理。

A、报建制度 B、监理制度 C、工程咨询 D、项目合同管理

3．若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价” ， 并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改， 则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对 方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的 价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（ B ）

A、不平衡报价法 B、多方案报价法 C、突然袭击法

D 、低投标价夺标法

4．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题， 可通过（ B ） 约定承发包双方的权利和义务。

A、 通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书

5．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对 基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期 的处理表述正确的是 （ D ）。

A •费用由工程师承担，工期由承包方承担

B. 费用由承包方承担，工期由发包方承担

C. 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商

D•费用和工期均由承包方承担

6．编制工程施工招标标底时， 分部分项工程量的单价为直接费。 直接费以人工、 材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定 另行计算。此种方法称为： （ A ）

A、工料单价法 B、综合单价法

C、清单计价法 D、其他方法

7．《合同法》 规定：“当事人互负债务， 有先后履行顺序， 先履行一方未履行的， 后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履 行一方有权拒绝其相应的履行要求。 ”这被称为： （ B ）。

A、同时履行抗辩权 B、后履行一方享有的抗辩权

C、先履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权

8．（ A ）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示

A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金

9．合同的（ A ）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而 被法律认为合同已经客观存在。

A、成立 B、订立 C、质压 D、定金

10．（ A ）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。

A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同

11．（ D ）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本 （直接费），加 上商定的企业管理费 （间接费）、利润和税金来确定工程总造价。 它主要适用于 签约时对工程的情况和内容尚不清楚、 工程量不详 （如采用设计一施工连贯式 的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件 ）的情形，如紧急工程、抢

险救灾工程、国防工程等

A、 固定总价合同 B、计量估价合同

C、单价合同 D、成本加酬金合同

12．《建设工程施工合同（示范文本） 》中，能够构成设计变更的事项包括： ABC

A、 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B、 增减合同中约定的工程量

C、 改变有关工程施工时间和顺序

D、 法院要求停止施工 E、仲裁机关要求停止施工

13．《建设工程施工合同（示范文本） 》中，因以下原因造成的工期延误，经工程 师确认，工期相应顺延： （ BCDE ）。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B、 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进

行

C、 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D、 设计变更和工程量增加

E、 一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时

14．《建设工程施工合同（示范文本） 》中，属于发包人的义务有： （ ABC ）

A、 负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工

条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

B、 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点， 并保证施工期间的需要。

C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的 主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。

D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。

E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安

全保卫。

15．保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此， 《担保法》规定，具 有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证 人的单位有：（ ABCD ）

A、 国家机关（经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行

转贷的政府行政法人可以做担保人 ）；

B、 学校、幼儿园、医院等公益事业单位；

C、 社会团体；

D、 企业法人的分支机构、职能部门（没有法人的书面授权）。

E、 银行

16．合同终止即合同权利义务的终止， 是指合同当事人之间的债权债务关系归于 消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终 止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终 止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况： （ ABCDE ）

A、债务已经按照约定履行 B、合同解除 C、债务相互抵销

D、债务人依法将标的物提存 E、债权人免除债务

17．有下列（ ABCD ）情况，标书可判为无效标书 .

A、投标人未按时参加开标会

B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C、 标书情况汇总表与标书相关内容不符

D、 标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人

印鉴E、数据和文字清晰

18．评审资格预审文件时，评审内容主要包括： （ABCDE ）

A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经

验

19．编制工程施工招标标底的主要依据包括： （ ABDE ）

A、招标文件 B、市场价格信息 C、投标文件

D 、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底

E、 工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织

设计或施工方案等

20．招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体

包括：（ ABCDE ）

A、 具有项目法人资格（或者法人资格）

B、 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和

工程管理等方面专业技术力量；

C、 有从事同类工程建设项目招标的经验

D、 设有专门的招标机构或者拥有 3名以上专职招标业务人员

E、 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

21．工程施工任务必须发包给持有（ AB ）的施工企业。

22．在施工安装阶段 承包中，还可依承包内容的不同细化为：

（ ABC ） 三种方 式。

A. 包工包料 B.包工部分包料 C.包工不包料

D. 建造一经营一转让承包 E.建设全过程承包

23．《合同法》规定合同无效的情形有（ ABCDE ）

A、 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

B、 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

C、 以合法形式掩盖非法目的

D、 损害社会公共利益 E、违反法律、行政法规的强制性规定

24．国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段： （ ABC ）

A、机会研究 B、可行性初步研究 C、可行性研究 D、概算 E、

预算

25．按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（ BCDE ）

A、预算 B、经济效果评价 C、产品成本估算 D、投资估算和资金筹

措

E 、环境保护

26．（ A ）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方 （债权人）有权留 存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。

A、留置 B、定金 C、抵押 D、债权人免除债务

27．（ D ）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第 三人的法律行为。

D、合同的转让

28．（ C ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。

A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止

D、合同的转让

29．设备材料采购中， 在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的 充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料， 这种招标方式叫做（ A ）

A、国际竞争性招标 B、有限国际竞争性招标 C、询价采购

D 、直接订购

30．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既 不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报 价技巧叫做（ D ）

A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法

C、可供选择的项目的报价 D、不平衡报价法

31．建设项目总承包招投标，实际上就是（ B ）。

A、按照合同有关条款 B、项目全过程招投标

C、勘查设计招投标 D、材料、设备供应招投标

32．索赔必须以（ D ）为依据。

A、工程预算 B、结算资料 C、工程变更 D、合同

33．建设单位在（ A ）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调

价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程

量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为： （ B ）。

A、工料单价法 B、综合单价法 C、定额法 D、其他方

法

35．“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行 之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其 相应的履行要求。”这被称为：（ A ）

A、同时履行抗辩权 B、异时履行抗辩权

C、后履行一方享有的抗辩权 D、不安抗辩权

36．（ B ）是指受要约人同意要约的意思表示。

A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金

37．（ C ）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同

规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。

A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约

38．（ B ）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规

定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要 求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。

A、合同中明示的索赔 B、合同中默示的索赔

C、工期索赔 D、道义索赔

39．根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。 必须采取特 定形式的为（ A）

40．（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说 明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非 发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。

A、计量估价合同 B、固定总价合同C、单价合同 D、成本加固定百分 比

41．（D ）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同 义务，或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补 偿要求的行为。

A、变更 B、终止 C、反索赔 D、索赔

42．材料采购合同的订立方式有： （ ABCD ）

A、公开招标 B、邀请招标 C、询价、报价、签订合同

D、直接订购 E、抵押

43•保证的方式包括：（DE ）两种。

A、社会救济基金 B、养老保险基金 C、国家福利基金

D、一般保证 E、连带保证

44．施工合同订立应具备的条件是： （ BCDE ）

A、竣工结算文件已编制完成 B、工程项目已经列入年度建设计划

C、 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

D、 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实

E、 招标工程中标通知书已经下达

同约定的部分义务，则属于部分履行或不完全履行。如果当事人完全没有履 行合同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信 用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有： （ ABC ）

A、通知 B、协助 C、保密

D、债务的免除 E、债务的丢失

46．通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是： （ ABCD ）。

A、 本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、 工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、 本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D、 本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

E、 本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目 47．建设工程施工招标的条件有： （ ABCDE ）。

A. 招标人已经依法成立

B. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核

准

D. 有相应资金或资金来源已经落实

E. 有招标所需的设计图纸及技术资料

48.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括（ABD ）等。

A、施工场地平 B、施工场地路通 C、给排水通

D、电通 E、通信通

50．按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（ BCDE ）

A、竣工决算 B、经济效果评价 C、产品成本估算

D、投资估算和资金 E、环境保护

51．招标公告是一种（ C ）

A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、合同

52．承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料， 其余部分则由建设单 位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（ B ）

A、包工包料 B、包工部分包料 C、包工不包料 D、包清工

53．一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作， 由一个承包单位负责 组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去 完成，并统一协调和监督它们的工作。 在一般情况下， 建设单位 （业主）仅与这 个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方 始称为（ B ）

A、分承包 B、总承包 C、阶段承包 D、专项承包

54．当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用（ B ）合同。

A、总价可调 B、总价不可调 C、单价 D、成本加酬金

55．竣工结算在（ C ）之后进行。

A、施工全部完毕 B、保修期满 C、竣工验收报告批准 D、装修完

毕

56．在施工中由于（ B ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任

化

57．任何一个项目的投标报价都是一个系统工程，必须遵循一定程序。在研究招 标文件后，接下来要 （ A ）。

A、调查招标环境B、确定投标策略C、办理资格审查D、进行投标计算

58．采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按 招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现 投标单位没有按招标文件的要求填写，则（ B ）

A、允许投标单位补充填写 B、视为废标

C、 认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中

D、 由招标人退回投标书

59．在设备购置评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同， 可把价格作为唯一尺度，将合同授予（ C ）的投标者。

A、报价适中 B、报价合理 C、报价最低 D、报价最高

60．在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（ C ）计算

索赔费用。

A、施工机械台班费 B、施工机械台班折旧和设备使用费

C、施工机械台班折旧费 D、施工机械市场租赁费

61．通常把承包商向业主提出的为了取得（ C ）的要求称为 "施工索赔 "。

A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误

C、经济补偿或工期延长 D、经济补偿和工期延长 62．当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机

构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向 （ B ）人民法院申 请强制执行。

A•合同签订地 B.工程所在地 C.发包人住所地 D •承包人住所地

63．在工程设计招标中，选择中标单位的标准有（ ACDE ）。

A、设计方案的优劣 B、设计单位的人员多少 C、设计进度的快慢

D、 设计费报价高低 E、设计单位信誉的好坏

64. 施工分包合同的当事人为（ BE）。

A 建设单位 B 承包人 C 监理单位 D 设计单位 E 分包方

65. 下列财产中，可以用于抵押的有（ ABCE ）。

A、房屋 B、机器 C、土地使用权 D、支票 E、交通运输工具

66. 按照《建设工程施工合同（示范文本） 》规定，在施工中由于（ BDE ）造成 工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、乙方未能及时调配施工机械 B、发生不可抗力

C、雨季天数增多几天 D、工程量变化和设计变更

E、 一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8小时

67. 招标工程在编制标底时需要考虑的因素包括（ ABCE ）

A、工期因素 B、质量因素 C、材料价差因素

D、 本招标工程资金来源因素

E、 本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素

68. 招标工程标底具有（ ABC ）作用。

A、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据

C、 是评标的参考依据

D、 是进行工程结算的重要依据

E、 是拨付给承包人工程价款的依据

69．施工图预算的编制依据主要有（ ABCD ）

A、施工图纸及说明书 B、预算定额 C、施工组织设计或施工方案

D、人工、材料、机械台班预算价格 E、资金筹措方案

70．编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑

（ABDE ）等因素。

A、目标工期 B、质量要求 C、价款的支付

D、材料差价因素 E、施工组织设计

71．对于无效合同的法律后果，无效合同中所涉及的财产可采取如下方式处理：

（ ABC ）

A、返还原物 B、赔偿损失 C、收归国有或返还集体

D、统一政策，分级管理 E、征收税金

72．《建设工程施工合同（示范文本） 》的附件包括 （ CE ）等。

A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书

D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表

73．建设工程勘察设计合同中， （ CE ）是承包人的责任

A、支付勘察设计费 B、提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料

C、 提交勘察设计成果

D、 勘察设计人员进入现场时，提供必要的生活条件

E、解决施工过程中有关设计问题

74．工程测量包括：（ ABCDE ）

A、平面控制测量 B、高程控制测量 C、地形测量 D、摄影测量

E、线路测量

75． 合同的内容一般包括条款（ ABCDE ）

A、当事人的名称或者姓名和住所 B、标的C数量

D质量E、价款或者报酬

76．合同订立过程中，承诺自（ D ）时生效。

A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人

77．一般由一个或几个大承包商或开发商牵头，联合金融界组成财团，就某个工

程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。这些项目一

般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。政府

若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。财团负责资

金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通

过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项目无偿

地移交给政府经营管理，此种方式称为（ C ）

A、建设全过程承包 B、阶段承包 C、建造一经营一转让承包 D、分 包

78．在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（ B ）两个阶段。

A、履约 B、承诺 C、要约邀请 D、违约

79．法人是指具有权利能力和民事行为能力， 独立享有民事权力和承担民事义务

的（D ）。

A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织

80．在合同订立过程中有（ D ）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担 损害赔偿责任。

A、 故意抬高价格的 B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的

C、合同谈判缺乏诚意 D、故意隐瞒与合同有关的重要事实

81．在下列合同中，（ A ）合同是可撤销的合同。

A 、当事人的意思表示不真实

B、 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

C、 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

D 、违反法律强制规定的 82．仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决 议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ B ）申请执行。

A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会

83．（A ）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象， 即合同法律关系的客体。

A、标的 B、货物 C、质量 D、数量

84．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ C ）。

A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位

85．可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ B ）撤销。

A、建设行政主管部门 B、人民法院 C、监理单位 D、设计单位

86．业主在（ B ）合同中承担的风险最小。

A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金

87．承包商在（ D ）合同中承担的风险最小。

A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金

88．根据我国《合同法》的规定，执行政府指导价的合同，如果当事人一方逾期

90．在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单之间是经济合同关系，具体来

说 ( B )。

A 、总包单位是甲方，相当于业主身份

B、 总包单位是甲方，相当于业主代理商身份

C、 施工单位是乙方，相当于业主代理商身份

D、总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包

商，施工单位相当于分包商

91．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是 ( A )。

A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事入主观上有过错

C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行

约定

92．关于评标，下列不正确的说法是 ( B )。

A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前

应当保密

C、 评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满 8年并具有高级职称或者同

等专业水平

D、 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

93．从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（ C ）合同的一种

A、委托 B、技术 C、承揽 D、保管

94．工程项目投标是指具有（ D ）的投标人，根据招标条件，经过初步研究

和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的 经济活动。

A、合法资格 B、良好信誉 C、委托丰富经验 D、合法资格和能

力

95．在施工中由于（ B ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变

化

96．收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过 （ AB ）方式通知所有投

标单位。

A、书面形式 B、投标预算会 C、口头形式 D、补充文件 E、电话形 式

97．我国建设工程施工招标标底主要采用（ BD ）来编制。

A、基本直接费单价法 B、工料单价法 C、全费用单价法、

D、综合单价法 E、混合单价法

98．勘察、设计合同的订立时，发包人的相关工作包括 （ ABC ）

C、合同形式的确定及条款的拟定 D、编制投标文件 E、完成勘察、设

计任务

99．水文地质勘察常分为两个阶段，包括（ AB ）

A、初步勘察 B、详细勘察 C、地形测量 D、摄影测量 E、线路

测量

100．水文地质勘察一般包括： （ ABCDE ）

A、水文地质测绘 B、地质物理勘探 C、钻探

D、抽水试验 E、地下水动态观测

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议， 策划案计划书，学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载，资料仅供参考

合同管理考试题库